選擇章節
王鴻薇等20人
113/05/24 提案版本
第一百零三條
依前條第三項規定刊登於政府採購公報之廠商，於下列期間內，不得參加投標或作為決標對象或分包廠商：
一、有第一百零一條第一項第一款至第五款、第十五款情形或第六款判處有期徒刑者，自刊登之次日起三年。但經判決撤銷原處分或無罪確定者，應註銷之。
二、有第一百零一條第一項第十三款、第十四款情形或第六款判處拘役、罰金或緩刑者，自刊登之次日起一年。但經判決撤銷原處分或無罪確定者，應註銷之。
三、有第一百零一條第一項第七款至第十二款情形者，於通知日起前五年內未被任一機關刊登者，自刊登之次日起三個月；已被任一機關刊登一次者，自刊登之次日起六個月；已被任一機關刊登累計二次以上者，自刊登之次日起一年。但經判決撤銷原處分者，應註銷之。
機關因特殊需要，而有向前項廠商採購之必要，經上級機關核准者，不適用前項規定。
本法中華民國一百零八年四月三十日修正之條文施行前，已依第一百零一條第一項規定通知，但處分尚未確定者，適用修正後之規定。
一、有第一百零一條第一項第一款至第五款、第十五款情形或第六款判處有期徒刑者，自刊登之次日起三年。但經判決撤銷原處分或無罪確定者，應註銷之。
二、有第一百零一條第一項第十三款、第十四款情形或第六款判處拘役、罰金或緩刑者，自刊登之次日起一年。但經判決撤銷原處分或無罪確定者，應註銷之。
三、有第一百零一條第一項第七款至第十二款情形者，於通知日起前五年內未被任一機關刊登者，自刊登之次日起三個月；已被任一機關刊登一次者，自刊登之次日起六個月；已被任一機關刊登累計二次以上者，自刊登之次日起一年。但經判決撤銷原處分者，應註銷之。
機關因特殊需要，而有向前項廠商採購之必要，經上級機關核准者，不適用前項規定。
本法中華民國一百零八年四月三十日修正之條文施行前，已依第一百零一條第一項規定通知，但處分尚未確定者，適用修正後之規定。
依前條第三項規定刊登於政府採購公報之廠商，於下列期間內，不得參加投標或作為決標對象或分包廠商：
一、有第一百零一條第一項第一款至第五款、第十五款情形或第六款判處有期徒刑者，自刊登之次日起五年。但經判決撤銷原處分或無罪確定者，應註銷之。
二、有第一百零一條第一項第十三款、第十四款情形或第六款判處拘役、罰金或緩刑者，自刊登之次日起三年。但經判決撤銷原處分或無罪確定者，應註銷之。
三、有第一百零一條第一項第七款至第十二款情形者，於通知日起前五年內未被任一機關刊登者，自刊登之次日起三個月；已被任一機關刊登一次者，自刊登之次日起六個月；已被任一機關刊登累計二次者，自刊登之次日起一年。但經判決撤銷原處分者，應註銷之。
機關因特殊需要，而有向前項廠商採購之必要，經上級機關核准者，不適用前項規定。
第一項第一款及第二款犯（含）二次以上者、第一項第三款犯（含）三次以上者，永久不得參加投標或作為決標對象或分包廠商。
本法修正之條文施行前，已依修正前規定通知，但處分尚未確定者，適用修正後之規定。
一、有第一百零一條第一項第一款至第五款、第十五款情形或第六款判處有期徒刑者，自刊登之次日起五年。但經判決撤銷原處分或無罪確定者，應註銷之。
二、有第一百零一條第一項第十三款、第十四款情形或第六款判處拘役、罰金或緩刑者，自刊登之次日起三年。但經判決撤銷原處分或無罪確定者，應註銷之。
三、有第一百零一條第一項第七款至第十二款情形者，於通知日起前五年內未被任一機關刊登者，自刊登之次日起三個月；已被任一機關刊登一次者，自刊登之次日起六個月；已被任一機關刊登累計二次者，自刊登之次日起一年。但經判決撤銷原處分者，應註銷之。
機關因特殊需要，而有向前項廠商採購之必要，經上級機關核准者，不適用前項規定。
第一項第一款及第二款犯（含）二次以上者、第一項第三款犯（含）三次以上者，永久不得參加投標或作為決標對象或分包廠商。
本法修正之條文施行前，已依修正前規定通知，但處分尚未確定者，適用修正後之規定。
立法說明
一、為依公平、公開之政府採購程序，提升採購效率與功能，確保採購品質，而制定《政府採購法》，並針對違反相關規範者訂定為拒絕往來廠商。然，拒絕往來廠商不得參加投標或作為決標對象或分包廠商，最重僅處分三年時間，致不肖廠商常於處分期間後即繼續投標並得標，影響政府採購品質。
二、為嚇阻不肖廠商之處罰，針對違反第一百零三條第一項第一款（受停業處分期間仍參加投標者；對採購有關人員行求、期約或交付不正利益者；犯第八十七條至第九十二條之罪，經第一審為有罪判決者）及第二款（破產程序中之廠商；歧視性別、原住民、身心障礙或弱勢團體人士、犯第八十七條至第九十二條之罪，經第一審為有罪判決者）之廠商，延長其禁止參加投標之年分；第一項第三款者（不訂約者、驗收不合格、不履行保固責任、延誤履約期限），僅有三次之違規機會，以維護採購品質。
三、另，為遏止不肖廠商於處分年限結束後即可繼續投標之僥倖心理，使拒絕往來戶可以不斷投標之怪異現象，增訂「第一項第一款及第二款犯（含）二次以上者、第一項第三款犯（含）三次以上者，永久不得參加投標或作為決標對象或分包廠商。」禁止違規廠商發生違規次數後，能夠繼續參加政府採購。
四、針對條文修正前之規定通知者依通知。未確定者，適用修正後之規定。
二、為嚇阻不肖廠商之處罰，針對違反第一百零三條第一項第一款（受停業處分期間仍參加投標者；對採購有關人員行求、期約或交付不正利益者；犯第八十七條至第九十二條之罪，經第一審為有罪判決者）及第二款（破產程序中之廠商；歧視性別、原住民、身心障礙或弱勢團體人士、犯第八十七條至第九十二條之罪，經第一審為有罪判決者）之廠商，延長其禁止參加投標之年分；第一項第三款者（不訂約者、驗收不合格、不履行保固責任、延誤履約期限），僅有三次之違規機會，以維護採購品質。
三、另，為遏止不肖廠商於處分年限結束後即可繼續投標之僥倖心理，使拒絕往來戶可以不斷投標之怪異現象，增訂「第一項第一款及第二款犯（含）二次以上者、第一項第三款犯（含）三次以上者，永久不得參加投標或作為決標對象或分包廠商。」禁止違規廠商發生違規次數後，能夠繼續參加政府採購。
四、針對條文修正前之規定通知者依通知。未確定者，適用修正後之規定。
